С какой проблемой обратился клиент
Субподрядчик, выполнявший работы по капитальному ремонту и благоустройству объектов в рамках государственного контракта, оказался в ситуации, когда субподрядчик получил аванс и не приступил к работе.
По контракту субподрядчик обязался выполнить ремонт и благоустройство объекта. Цена контракта составила 186,8 млн рублей, срок исполнения — не позднее 15.12.2023. Подрядчик перечислил субподрядчику аванс 15% от цены контракта — 28 млн рублей, а затем дополнительные платежи на общую сумму 70,5 млн рублей. Отдельно оплатил электроэнергию за субподрядчика на 121 тыс. рублей. Итоговая сумма выплат составила 98,6 млн рублей.
Субподрядчик к работам не приступил. Никаких актов КС-2 и КС-3 представлено не было. Дополнительных соглашений о продлении сроков стороны не подписывали. В июле 2024 года подрядчик направил претензию с уведомлением о расторжении договора. Ответа не последовало.
Что сделал адвокат
Представитель подготовил исковое заявление в Арбитражный суд Московской области о взыскании неосновательного обогащения на основании ст. 1102 ГК РФ. Собрал платёжные поручения, подтверждающие каждый из семи авансовых платежей. Доказал факт надлежащего направления претензии и её доставки по адресу ответчика 13.07.2024г.
На основании п. 7.3 контракта рассчитал пени за период с 16.12.2023 по 13.07.2024 — 574 дня просрочки. Заявил требование о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 14.07.2024 по 19.08.2024, а также процентов до момента фактического исполнения обязательства. Возражений относительно иска и обосновывающих их доказательств оветчик суду не представил, таким образом, признал обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование иска.
Достигнутый результат
Арбитражный суд Московской области решением от 16 июня 2025 года удовлетворил требования в полном объёме. С субподрядчика взыскан неотработанный аванс 98,6 млн рублей, пени 11,1 млн рублей, проценты за период с 14.07.2024 по 19.08.2024 в размере 1,7 млн рублей, проценты с 20.08.2024 до фактической выплаты, а также расходы по госпошлине 200 000 рублей. Общая взысканная сумма превысила 111,4 млн рублей.
Решение суда
